1．招標(biāo)條件

本招標(biāo)項(xiàng)目蘇州市軌道交通1、2號線檢修平臺及架修車間員工通道施工項(xiàng)目已由?蘇州市行政審批局???以?蘇州審批備〔2022〕16號批準(zhǔn)建設(shè)，項(xiàng)目業(yè)主為?蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司?，招標(biāo)人為_蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司_，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為______/____。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。特邀請有興趣的潛在投標(biāo)人（以下簡稱申請人）提出資格預(yù)審申請。

2．項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍

2.1本次招標(biāo)項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)：???蘇州市軌道交通1、2號線??????

2.2建設(shè)規(guī)模：（工程特征、結(jié)構(gòu)層次、建筑高度、道路寬度長度等）?2000平方米???

2.3標(biāo)段劃分

2.4其他:____/_____。

3．申請人資格要求

3.1資質(zhì)條件：投標(biāo)人須具備建筑工程施工總承包三級及以上（資質(zhì)），并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。

3.2業(yè)績要求：

是否有此類要求：R是□否

√投標(biāo)人?□項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 承擔(dān)過類似工程；

2017年__1__月? 1??日至今（以竣工驗(yàn)收報(bào)告時間為準(zhǔn)）承擔(dān)過以下①、②工程之一，且單筆合同金額在人民幣400萬元及以上：①城市軌道交通車輛段/停車場內(nèi)的三層或雙層作業(yè)平臺施工業(yè)績；②含有鋼結(jié)構(gòu)的建筑施工業(yè)績；

類似工程認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：

□類似工程業(yè)績證明材料，需提供中標(biāo)通知書(適用于招標(biāo)項(xiàng)目）、施工合同和竣工驗(yàn)收報(bào)告的原件掃描件，施工合同證明材料還需提供江蘇省建筑市場監(jiān)管與誠信信息一體化平臺或全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺相應(yīng)查詢網(wǎng)頁截圖。

√需提供施工合同和竣工或完工驗(yàn)收資料的原件掃描件，如上述材料無法體現(xiàn)相關(guān)信息的，可增加提供業(yè)主證明材料加以佐證。

3.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求：

投標(biāo)人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具備建筑工程二級及以上注冊建造師證書（資格）和有效的建筑施工企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)知識考核合格證書（建筑施工企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書），且必須滿足下列條件：

（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執(zhí)業(yè)。（同時在兩個及以上單位簽訂勞動合同或交納社會保險(xiǎn)或?qū)⒈救藞?zhí)（職）業(yè)資格證書同時注冊在兩個及以上單位。）

（2）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是非變更后無在建工程，或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是變更后無在建工程（必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個月），或因非承包方原因致使工程項(xiàng)目停工或因故不能按期開工、且已辦理了項(xiàng)目負(fù)責(zé)人解鎖手續(xù)，或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有在建工程，但該在建工程與本次招標(biāo)的工程屬于同一工程項(xiàng)目、同一項(xiàng)目批文、同一施工地點(diǎn)分段發(fā)包或分期施工的情況且總的工程規(guī)模在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)范圍之內(nèi)。

3.4財(cái)務(wù)要求：/???????????????????????????????????????????????????。

3.5信譽(yù)要求：/???????????????????????????????????????????????????。

3.6其他要求：（1）具有獨(dú)立法人資格；（2）企業(yè)具備安全生產(chǎn)條件，并取得安全生產(chǎn)許可證；（3）投標(biāo)人需提供有效期內(nèi)的《蘇州市建筑業(yè)企業(yè)年度信用手冊》，無蘇州市建筑業(yè)企業(yè)年度信用手冊的外地建筑業(yè)企業(yè)進(jìn)蘇承攬業(yè)務(wù)須按蘇住建建[2018]14文執(zhí)行，需提供《外地進(jìn)蘇建筑業(yè)企業(yè)信息登記書》。

√本工程不接受最新年度蘇州市建筑業(yè)企業(yè)信用評定等級為C類及以下投標(biāo)人參與投標(biāo)。

□近兩年內(nèi)（從截標(biāo)之日起倒算），企業(yè)和擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人沒有因串通投標(biāo)、弄虛作假、以他人名義投標(biāo)、騙取中標(biāo)、轉(zhuǎn)包、違法分包等違法行為受到建設(shè)等有關(guān)部門行政處罰的；

□近一年內(nèi)（從截標(biāo)之日起倒算），企業(yè)沒有無正當(dāng)理由放棄中標(biāo)資格（不含項(xiàng)目負(fù)責(zé)人多投多中后放棄）、不與招標(biāo)人訂立合同、拒不提供履約擔(dān)保情形的；

√近三個月內(nèi)（從截標(biāo)之日起倒算），企業(yè)沒有因拖欠工人工資被招標(biāo)項(xiàng)目所在地省、市、縣（市、區(qū)）建設(shè)行政主管部門通報(bào)批評的；

□近五年內(nèi)（從截標(biāo)之日起倒算），投標(biāo)人或者擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在招標(biāo)人之前的工程中沒有履約評價(jià)不合格的，履約評價(jià)不合格的名單如下：

3.7本次招標(biāo)（不接受）聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體投標(biāo)的應(yīng)滿足下列要求：? /??。

4．資格預(yù)審方法

本次資格預(yù)審采用??合格制?（合格制/有限數(shù)量制）。

是否對所有資審合格的投標(biāo)申請人發(fā)放投標(biāo)邀請書

√是??當(dāng)通過符合性、完整性審查的申請人少于7家，重發(fā)公告；當(dāng)通過符合性、完整性審查的申請人多于7家（含）時，全部入圍。

￡否?

5．資格預(yù)審文件的獲取

5.1資格預(yù)審文件獲取時間為：??2022年?6??月? 21??日?9???時?30?分至2022年?6??月? 28?日?17?時?00?分；

5.2資格預(yù)審文件獲取方式：潛在申請人使用“CA數(shù)字證書”登錄“電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺”獲取；

6．資格預(yù)審申請文件的遞交

6.1?遞交資格預(yù)審申請文件截止時間（申請截止時間，下同）為2022?年? 7??月?? 7?日? 13??時?? 30?分。

6.2?逾期提交的資格預(yù)審申請文件，招標(biāo)人不予受理。

7.其它明確事項(xiàng)

（一）本項(xiàng)目執(zhí)行《關(guān)于在公共資源交易領(lǐng)域的招標(biāo)投標(biāo)活動中建立對失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒機(jī)制的實(shí)施意見》（蘇信用辦〔2018〕23號）。投標(biāo)人失信被執(zhí)行人情況以“信用中國”（www.creditchina.gov.cn）網(wǎng)站查詢結(jié)果為準(zhǔn)。

（二）根據(jù)蘇州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局《市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于優(yōu)化營商環(huán)境加強(qiáng)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管的通知》（蘇住建建〔2019〕50號），招標(biāo)人在招標(biāo)活動結(jié)束后將招投標(biāo)過程中發(fā)現(xiàn)的失信行為上報(bào)監(jiān)管部門。

（三）本項(xiàng)目執(zhí)行《蘇州市軌道交通參建企業(yè)履約信用考核管理辦法（試行）》（蘇軌集〔2021〕208號）。

（四）投標(biāo)人近3年內(nèi)有行賄犯罪行為且被記錄或近1年內(nèi)有行賄不良行為且被記錄（以行賄人或受賄人的法院判決書認(rèn)定，按首次公告發(fā)布之日推算，時間以判決書落款時間為準(zhǔn)；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書中達(dá)到《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[2016]9號）第七條第一款規(guī)定金額的即行受限）的；法定代表人有行賄犯罪記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過5年或有行賄不良行為記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過3年（以行賄人或受賄人的法院判決書認(rèn)定，時間以判決書落款時間為準(zhǔn)；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書認(rèn)定中達(dá)到《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[2016]9號）第七條第一款規(guī)定金額的即行受限）的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，招標(biāo)人將拒絕其投標(biāo)或取消其中標(biāo)資格。

（五）對于有控股關(guān)系或者隸屬關(guān)系的單位不得同時申請本項(xiàng)目。一家單位（以集團(tuán)公司為限）最多允許一個投標(biāo)人參加本項(xiàng)目投標(biāo)，如同一集團(tuán)公司通過資審有多個投標(biāo)人且均無意向退出，則該集團(tuán)公司所有投標(biāo)人資格預(yù)審均按不通過認(rèn)定。

注：集團(tuán)公司的界定：如為央企，指央企二級公司；如為其他企業(yè)，指一級公司。

（六）特別提醒：供應(yīng)商參與蘇州軌道交通項(xiàng)目均需在資源交易平臺供應(yīng)商系統(tǒng)進(jìn)行注冊，供應(yīng)商僅需注冊一次。注冊方法：供應(yīng)商進(jìn)入“蘇州軌道交通”官網(wǎng)-“招標(biāo)信息”-“供應(yīng)商注冊”（http://zzcg.sz-mtr.com/），按照提示進(jìn)行注冊。具體操作詳見“幫助中心”《蘇州軌道交通資源交易平臺操作手冊–供應(yīng)商》。

8．發(fā)布公告的媒介

本次資格預(yù)審公告同時在??蘇州市公共資源交易網(wǎng)“http://www.szzyjy.com.cn:8086/”、蘇州軌道交通網(wǎng)“http://www.sz-mtr.com”?（發(fā)布公告的媒介名稱）上發(fā)布。

9．招標(biāo)人信用承諾書

本次招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)人信用承諾詳見附件。

10．聯(lián)系方式

招?標(biāo)?人：蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司?????????

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：?????? /????????????

地????址：蘇州市干將西路668號軌道大廈? ? ? ?

聯(lián)?系?人：???汶雪?????????????????? ?????????聯(lián)?系?人：? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

電????話：?0512-69899999-9975?????????????電????話：???????????????????????

傳????真：???????????????????????????????傳????真：???????????????????????

電子郵件：?zhaobiaobu@sz-mtr.com??????????電子郵件：???????????????????????

網(wǎng)????址：????????????????????????????????網(wǎng)????址：???????????????????????

開戶銀行：????????????????????????????????開戶銀行：???????????????????????

賬????號：????????????????????????????????賬????號：? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?2022?年?6?月?21?日