1. 招標(biāo)條件

本招標(biāo)項目蘇州軌道交通廣濟南路站、南門蘇州軌道交通廣濟南路站、南門站地下商業(yè)大空間升級改造項目(EPC)站地下商業(yè)大空間升級改造項目(EPC)已由 蘇州市行政審批局以以姑蘇行審項備【2024】36號批準(zhǔn)建設(shè)，項目業(yè)主為蘇州軌道交通資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 ，建設(shè)資金來自 自籌，項目出資比例為100%。項目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)進行公開招標(biāo)，特邀請有興趣的潛在投標(biāo)人參加投標(biāo)。

2. 項目概況與招標(biāo)范圍

2.1項目概況：

2.1.1建設(shè)地點：蘇州市4號線南門站及1號線廣濟南路站地下大空間

2.1.2建設(shè)規(guī)模：廣濟南站和南門站地下商業(yè)改造范圍合計約6460平米，其中廣濟南站地下商業(yè)改造范圍約2830平米，商業(yè)空間與地面出入口聯(lián)通空間約940平米，地面出入口改造4個;南門站地下商業(yè)改造范圍約1630平米，南門站站層與地下商業(yè)聯(lián)通通道約1060平米。

2.1.3合同估算價：2000萬元

2.1.4工期要求：總工期要求：129日歷天。

設(shè)計開工日期：2024年7月15日，施工開工日期：2024年8月1日，

工程竣工日期：2024年11月 20日

(以上時間為本項目合同要求時間，僅供本次招標(biāo)使用，招標(biāo)人有權(quán)對上述日期進行調(diào)整，投標(biāo)人應(yīng)無條件服從招標(biāo)人對工期的調(diào)整。)

2.1.5 其他:/

2.2招標(biāo)范圍： 廣濟南路站及南門站地下商業(yè)大空間商業(yè)項目改造、廣濟南路站4個出入口改造及出入口連通地鐵商業(yè)的地下通道改造工程。

3. 投標(biāo)人資格要求

3.1申請人應(yīng)具備工程設(shè)計綜合甲級或(建筑行業(yè))行業(yè)資質(zhì)乙級及以上或建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)資質(zhì)乙級及以上或建筑裝飾裝修工程設(shè)計專項資質(zhì)甲級設(shè)計資質(zhì)，同時具備建筑裝修裝飾工程承包資質(zhì)一級及以上施工資質(zhì)，并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的工程總承包能力。

3.2投標(biāo)人擬派總承包項目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)具有[一級注冊建造師同時具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)])或[國家一級注冊建筑師] 或[國家注冊監(jiān)理工程師]或 [工程建設(shè)類高級專業(yè)技術(shù)職稱]，且必須滿足下列條件：

(1)總承包項目經(jīng)理不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執(zhí)業(yè)。

(2)總承包項目經(jīng)理不得同時在兩個或者兩個以上工程項目上任職。

(3)總承包項目經(jīng)理無行賄犯罪行為記錄;或有行賄犯罪行為記錄，但自記錄之日起已超過5年的。

3.3 投標(biāo)人及擬派總承包項目經(jīng)理應(yīng)具備其他要求：

3.1.1工程總承包項目經(jīng)理承擔(dān)過以下類似工程(1)、(2)、(3)、(4)業(yè)績之一：

3.1.2投標(biāo)人承擔(dān)過以下類似工程(1)、(2)、(3)業(yè)績之一：

類似工程認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：

(1)工程總承包業(yè)績：2021年1月1日至今(以竣工驗收報告時間為準(zhǔn))以工程總承包項目經(jīng)理身份承擔(dān)過單項合同金額1200萬元及以上的裝修工程總承包(epc)業(yè)績;

(2)工程施工業(yè)績：2021年1月1日至今(以竣工驗收報告時間為準(zhǔn))以項目負(fù)責(zé)人身份承擔(dān)過單項合同金額1200萬元及以上的裝修工程;

(3)工程設(shè)計業(yè)績：2021年1月1日至今(以合同簽訂時間為準(zhǔn))以項目負(fù)責(zé)人身份承擔(dān)過設(shè)計合同總投資金額 1200萬元及以上的裝修工程設(shè)計;

(4)工程監(jiān)理業(yè)績：2021年1月1日至今(以竣工驗收報告時間為準(zhǔn))以總監(jiān)理工程師身份承擔(dān)過監(jiān)理合同總投資金額 1200萬元及以上的裝修工程監(jiān)理;

注：(1)、(2)項業(yè)績需提供以下證明材料：中標(biāo)通知書(如有)、工程總承包合同或施工合同、竣工驗收報告的原件掃描件，如上述材料無法體現(xiàn)相關(guān)信息的，可提供業(yè)主證明加以佐證。

(3)項業(yè)績需提供以下證明材料：中標(biāo)通知書(如有)、設(shè)計合同的原件掃描件，如上述材料無法體現(xiàn)相關(guān)信息的，可提供業(yè)主證明加以佐證。

(4)項業(yè)績需提供以下證明材料：中標(biāo)通知書(如有)、監(jiān)理合同、竣工驗收報告的原件掃描件，如上述材料無法體現(xiàn)相關(guān)信息的，可提供業(yè)主證明加以佐證。

□3.3.2自 年 月 日以來，投標(biāo)人和擬派總承包項目經(jīng)理沒有因串通投標(biāo)、弄虛作假、以他人名義投標(biāo)、騙取中標(biāo)、轉(zhuǎn)包、違法分包等違法行為受到建設(shè)等有關(guān)部門行政處罰的;

□3.3.3自 年 月 日以來，投標(biāo)人沒有無正當(dāng)理由放棄中標(biāo)資格(不含總承包項目經(jīng)理多投多中后放棄)、不與招標(biāo)人訂立合同、拒不提供履約擔(dān)保情形的;

□3.3.4自 年 月 日以來，投標(biāo)人沒有因拖欠工人工資被招標(biāo)項目所在地省、市、縣(市、區(qū))建設(shè)行政主管部門通報批評的;

□3.3.5自 年 月 日以來，投標(biāo)人或者擬派總承包項目經(jīng)理在招標(biāo)人之前的工程中沒有履約評價不合格的，履約評價不合格的名單如下：

3.4投標(biāo)人不得有招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第1.4.3項規(guī)定的情形。

3.5 本次招標(biāo) □不接受聯(lián)合體投標(biāo);

R接受聯(lián)合體投標(biāo)。

采用聯(lián)合體投標(biāo)的，應(yīng)滿足招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第1.4.2項的規(guī)定。

聯(lián)合體投標(biāo)的應(yīng)滿足下列要求：：①若為聯(lián)合體投標(biāo)，須附聯(lián)合體協(xié)議，并明確約定各方擬承擔(dān)的工作和責(zé)任，且在規(guī)定端口上傳聯(lián)合體協(xié)議書原件掃描件;②聯(lián)合體組成方不得超過2家單位，應(yīng)由設(shè)計單位和施工單位組成，聯(lián)合體牽頭方須為具備建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級及以上資質(zhì)的施工單位;③擬派的工程總承包項目經(jīng)理須為牽頭方單位在職人員;④聯(lián)合體的各成員不得再以自己名義單獨參加本次投標(biāo)，也不得參加另外的聯(lián)合體參加本次投標(biāo)，如有違反將取消該聯(lián)合體及聯(lián)合體各成員的投標(biāo)資格。

3.6其他要求：

(1)申請人或聯(lián)合體投標(biāo)的施工總承包企業(yè)須具備安全生產(chǎn)條件，并取得安全生產(chǎn)許可證(相關(guān)規(guī)定不作要求的除外);

(2)本項目除工程總承包項目經(jīng)理外還須設(shè)置設(shè)計負(fù)責(zé)人和施工負(fù)責(zé)人，擬派的工程總承包項目經(jīng)理可以兼任施工負(fù)責(zé)人。設(shè)計負(fù)責(zé)人須具有國家一級注冊建筑師或高級工程師及以上職稱;施工負(fù)責(zé)人須具有一級注冊建造師和有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)，且無在建工程。

(3)投標(biāo)申請人具有獨立訂立合同的能力;

(4)本項目執(zhí)行《關(guān)于在公共資源交易領(lǐng)域的招標(biāo)投標(biāo)活動中建立對失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒機制的實施意見》(蘇信用辦[2018]23號)。投標(biāo)人失信被執(zhí)行人情況以“信用中國”(www.creditchina.gov.cn)網(wǎng)站查詢結(jié)果(嚴(yán)重失信主體名單)為準(zhǔn);

(5)根據(jù)省、市清欠辦被限制市場準(zhǔn)入和通報批評的企業(yè)及人員名單的通知，在全省限制市場準(zhǔn)入的單位和人員未經(jīng)解禁不得參加本項目投標(biāo)，建筑施工企業(yè)不得與限制準(zhǔn)入的勞務(wù)企業(yè)開展勞務(wù)合作。

(6)本項目執(zhí)行市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于公布最新季度的蘇州市建筑業(yè)企業(yè)投標(biāo)行為考核結(jié)果的通知。

(7)本工程執(zhí)行“蘇建招辦〔2022〕2號文”，投標(biāo)人在投標(biāo)文件遞交截止時間當(dāng)日，建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)(本次招標(biāo)中需要的企業(yè)資質(zhì))動態(tài)監(jiān)管結(jié)果均不處于不合格狀態(tài)。

(8)本項目執(zhí)行《蘇州市軌道交通履約信用考核管理辦法(試行)》(蘇軌集〔2023〕68號);

(9)本項目執(zhí)行《市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于貫徹《江蘇省招標(biāo)投標(biāo)條例》的通知》(蘇住建建〔2023〕8號)的規(guī)定。

(10)投標(biāo)人近3年內(nèi)有行賄犯罪行為且被記錄或近1年內(nèi)有行賄不良行為且被記錄(以行賄人或受賄人的法院判決書認(rèn)定，按首次公告發(fā)布之日推算，時間以判決書落款時間為準(zhǔn);行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書中達到《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋[2016]9號)第七條第一款規(guī)定金額的即行受限)的;法定代表人有行賄犯罪記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過5年或有行賄不良行為記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過3年(以行賄人或受賄人的法院判決書認(rèn)定，時間以判決書落款時間為準(zhǔn);行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書認(rèn)定中達到《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋[2016]9號)第七條第一款規(guī)定金額的即行受限)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，招標(biāo)人將拒絕其投標(biāo)或取消其中標(biāo)資格。

(11)對于有控股關(guān)系或者隸屬關(guān)系的單位不得同時申請本項目。一家單位(以集團公司為限)最多允許一個投標(biāo)人參加本項目投標(biāo)，如同一集團公司有多個投標(biāo)人通過資審且均無意向退出，則取消該集團公司所有投標(biāo)人本項目投標(biāo)資格。

注：集團公司的界定：如為央企，指央企二級公司;如為其他企業(yè)，指一級公司。

(12)施工負(fù)責(zé)人是非變更后無在建工程，或施工負(fù)責(zé)人是變更后無在建工程(必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個月)，或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了施工負(fù)責(zé)人解鎖手續(xù)，或施工負(fù)責(zé)人有在建工程，但該在建工程與本次招標(biāo)的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發(fā)包或分期施工的情況且總的工程規(guī)模在施工負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)范圍之內(nèi)。

4. 招標(biāo)文件的獲取

4.1招標(biāo)文件獲取時間為： 2024年5月28日00時00分至2024年6月3日23時59分;

4.2招標(biāo)文件獲取方式：投標(biāo)人使用CA數(shù)字證書登錄“電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺”獲取;

本招標(biāo)公告及招標(biāo)文件中“電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺”選用：蘇州市公共資源交易平臺。

企業(yè)注冊問題、注冊后完善信息問題、登錄問題、CA相關(guān)問題等參見《常見問題及解答匯總》http://szzyjy.fwzx.suzhou.gov.cn/Front/infodetail/?infoid=6f95c51f-7d81-4673-a454-e8eb9a4b64eb&categoryNum=006003)

5. 投標(biāo)截止時間

5.1 投標(biāo)截止時間為 ：2024年6月21日9時30分。

5.2逾期送達的投標(biāo)文件，招標(biāo)人不予受理。

6.資格審查

本次招標(biāo)采用資格后審方式進行資格審查，資格評審標(biāo)準(zhǔn)詳見招標(biāo)文件第三章。

7. 評標(biāo)方法

本次招標(biāo)的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法詳見招標(biāo)文件第三章。

本項目采用評定分離，由評標(biāo)委員會推薦N名不排序的中標(biāo)候選人進入定標(biāo)程序(有效投標(biāo)不超過3家時，不再采用評定“評定分離”確定中標(biāo)人，由評標(biāo)委員會根據(jù)綜合得分排名推薦中標(biāo)候選人;有效投標(biāo)為4～6家時，推薦3名不排序的中標(biāo)候選人;有效投標(biāo)大于6家時，推薦5名不排序的中標(biāo)候選人)，最終由招標(biāo)人采用票決法確定擬定中標(biāo)人。

8. 發(fā)布公告的媒介

本次招標(biāo)公告在蘇州市公共資源交易網(wǎng)“http://218.4.45.172:8086/”、蘇州軌道交通網(wǎng)“http://www.sz-mtr.com”(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。

9.聯(lián)系方式

招 標(biāo) 人：蘇州軌道交通資產(chǎn)經(jīng)營有限公司

地址：蘇州市干將西路668號

聯(lián)系人：何工

電話：0512-69899999轉(zhuǎn)9389、69899101

電子郵箱：helifan@mtr-sz.com